[ 更换 ]
天水装修装饰网 - 全国专业的装修公司信息网站
热门城市
北京上海广州深圳成都杭州南京武汉天津西安重庆青岛沈阳长沙大连厦门无锡福州济南宁波昆明苏州郑州长春合肥南昌哈尔滨常州烟台南宁温州石家庄太原珠海南通扬州贵阳东莞徐州大庆佛山威海洛阳淮安呼和浩特镇江潍坊桂林中山临沂咸阳包头嘉兴惠州泉州三亚赣州九江金华泰安榆林许昌新乡舟山慈溪南阳聊城海口东营淄博漳州保定沧州丹东宜兴绍兴唐山湖州揭阳江阴营口衡阳郴州鄂尔多斯泰州义乌汕头宜昌大同鞍山湘潭盐城马鞍山襄樊长治日照常熟安庆吉林乌鲁木齐兰州秦皇岛肇庆西宁介休滨州台州廊坊邢台株洲德阳绵阳双流平顶山龙岩银川芜湖晋江连云港张家港锦州岳阳长沙县济宁邯郸江门齐齐哈尔昆山柳州绍兴县运城齐河衢州太仓张家口湛江眉山常德盘锦枣庄资阳宜宾赤峰余姚清远蚌埠宁德德州宝鸡牡丹江阜阳莆田诸暨黄石吉安延安拉萨海宁通辽黄山长乐安阳增城桐乡上虞辽阳遵义韶关泸州南平滁州温岭南充景德镇抚顺乌海荆门阳江曲靖邵阳宿迁荆州焦作丹阳丽水延吉茂名梅州渭南葫芦岛娄底滕州上饶富阳内江三明淮南孝感溧阳乐山临汾攀枝花阳泉长葛汉中四平六盘水安顺新余晋城自贡三门峡本溪防城港铁岭随州广安广元天水遂宁萍乡西双版纳绥化鹤壁湘西松原阜新酒泉张家界黔西南保山昭通河池来宾玉溪梧州鹰潭钦州云浮佳木斯克拉玛依呼伦贝尔贺州通化朝阳百色毕节贵港丽江安康德宏朔州伊犁文山楚雄嘉峪关凉山雅安西藏四川广东河北山西辽宁黑龙江江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南海南贵州云南陕西甘肃青海台湾内蒙古广西宁夏香港澳门

「以案释法」装修是个麻烦事,诉讼维权有说法

维权 装修 说法 麻烦

1

自行找工头做家装

无法举证是“全包”

基本案情

张先生夫妇于2016年3月初经熟人介绍,找到陶先生进行房屋装修。双方没有签订书面的装修合同。张先生称,当时约定的装修款是3万元,方式为包工包料。2016年3月27日陶先生带人进场施工,张先生夫妇先后支付工程款3万元。后因工程款数额产生争议,导致尚未完工时陶先生即带领工人撤场。陶先生于2017年年初诉至法院,要求张先生夫妇支付未付工程款3万余元。张先生夫妇称,双方约定的装修方式是包工包料,现其已经支付3万元,不存在欠付款项问题。陶先生不认可双方约定的是包工包料的方式。审理中,鉴定机关对涉诉工程造价进行鉴定,确认该工程造价为55000元,鉴定花费9千元。

裁判结果

法院经审理后认为,双方通过口头形式成立了装饰装修合同关系。现张先生夫妇称装修方式为包工包料,但对此未提交证据,陶先生亦不予认可,故法院无法采信。陶先生已经完成的装修工作,张先生夫妇应支付相应工程款。根据该工程的造价扣除已支付装修款及未完工工程价值。最后,法院判决张先生夫妇向陶先生支付工程款15000元并承担鉴定费3200元。

法官释法

装饰装修合同涉及工程项目的确认、工程进度、工程结算与保修等各项内容,且标的额一般较大。很多业主选择自行找施工队进行装修,但存在不签订书面装饰装修合同、部分施工队缺少装修企业资质、装修质量难保证、工程结算存争议等各种问题。同时若自行雇佣装修工人从事装修工作,在施工过程中一旦发生人身伤亡事故,即便有事先书面约定,也可能导致业主为此巨额买单。因此建议业主尽量选择有室内装修资质的公司进行装修,并且签订书面的装饰装修合同,以明确双方权利义务,保护自身合法权益。

「以案释法」装修是个麻烦事,诉讼维权有说法

2

工程增减项未明确

被判支付工程款35万

基本案情

2012年底王先生与装修公司签订装修工程施工合同,约定装修公司对王先生的房屋进行装修。工程采用包工、包料方式,工程造价为100万元。合同约定:完工后,应通知业主验收,而后办理移交手续。装修公司表示工程于2013年6月17日竣工,7月18日验收,因王先生不断对工程进行增项,工程成本增加,现在王先生尚拖欠工程款79.5万元,故诉至法院要求王先生支付尾款及违约金。王先生认为工程未完工也没有验收,并没有增项,装修公司只完成了70多万的工程,其已经给付工程款73.6万元,不存在工程尾款的问题。审理中,鉴定装修工程造价为108.6万元,鉴定花费4万元。

裁判结果

法院经审理后认为,双方合同合法有效,均应予以履行。合同约定了100万的交钥匙工程,但双方均无法提供100万对应的有双方签字的具体项目报价书,现针对增减项问题及工程竣工问题亦无法提供有效证据,在双方没有约定情况下,无法只依据双方签订的合同金额确定工程造价,施工过程中,双方均在施工现场,有能力掌控工程项目及相应费用,故法院根据鉴定报告出具的工程造价判决王先生向装修公司支付工程款35万元,并承担鉴定费2万元。

法官释法

装修中经常出现增减项问题,尤其是装修增项,易导致装修成本超支。建议若业主选择全包的装修方式,则需要在合同中明确全包价格对应的具体装修项目,一旦施工过程中需要变更合同约定的工程项目,则应由双方共同签订书面变更协议,不仅可以明确增减项目调整后的工程费,也有助于明确工期是否存在延误问题。同时需要提醒业主,一旦此类案件进入诉讼程序,若双方对工程质量或工程造价存在争议,则需要启动司法鉴定程序,鉴定周期较长、成本也较高,维权也需理性对待。

「以案释法」装修是个麻烦事,诉讼维权有说法

3

未按期提供设计方案

业主诉解除合同获支持

基本案情

张女士与装修公司于2016年8月27日签订了施工合同及设计合同,同日张女士支付了工程款46000元及设计费8000元。设计合同约定设计周期60天,施工合同约定:施工图纸采取委托装修公司设计方式,由装修公司提供施工图纸,双方对施工图纸应以签收确认。设计合同则约定:完成房屋预交底测量后,装修公司应出具设计图纸。在业主交纳设计费后,业主在其设计方案上签字确认视为其已经提供设计服务。同时,合同约定了延误工期情况下张女士的合同解除权及相应的违约条款。装修公司庭审中称已经向张女士提供了《设计方案(施工图)》、《合同报价表》等,不同意退还设计费与工程款。但张女士称没有收到上述材料,认为装修公司并未实际准备开展工作。

裁判结果

法院经审理后认为,上述合同均合法有效,双方应遵守履行。装修公司依约应至少在设计周期届满时向张女士提供设计方案,并由双方对该方案予以签字确认。现装修公司无法证明其提交法院的《设计方案(施工图)》送达时间和方式,亦没有张女士签收证据,应视为装修公司没有按期交付设计方案。基于设计方案是实际施工的前提,故上述行为导致施工合同无法继续履行,应依约承担违约责任,并据此判决解除双方的《施工合同》及《设计合同》,由装修公司向张女士返还合同款56000元及给付相应违约金。

法官释法

合同解除权是合同当事人按照法律规定或者合同约定享有的解除合同的权利,它的行使将直接导致合同的权利义务的消灭。本案中合同约定了装修公司延误工期情况下的业主的解除权,故张女士有权依约行使合同解除权。根据合同法第97条的规定:合同解除后,尚未履行的,终止履行;已经履行的,根据履行情况和合同性质,当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施,并有权要求赔偿损失。所以在合同解除后,权利义务的履行转换为返还和赔偿。

「以案释法」装修是个麻烦事,诉讼维权有说法

4

装修出现质量问题

业主要求修复获支持

基本案情

2013年5月,程女士与装修公司签订装修合同,合同约定:装修公司对程女士的房屋进行装修,如果因工程质量存在问题,返工费由装修公司承担。程女士应在装修公司将工程结算书报交5天内结清尾款,如果未付清尾款,装修公司有权不予签署保修单同时不承担保修责任。工程完工后,程女士认为装修工程存在质量问题,因此尚有15万元尾款未付,并将装修公司诉至法院要求其支付修复费用等经济损失50万元。装修公司称,施工过程中程女士并未提出质量异议,不同意赔偿上述损失,如果程女士没有付清工程尾款,其有权不签署保修单同时不承担保修责任。本案就工程质量问题及工程修复造价进行了两次鉴定,分别花费鉴定费用10万元与3万元,鉴定结果为工程确实存在质量问题,修复造价为2.8万。

裁判结果

法院经审理后认为,虽然合同中约定了未付清工程款项,装修公司有权不签署保险单,同时不承担保修义务,但因装修公司无法证明已经依照合同约定向程女士寄发了工程结算单,在工程款支付问题上程女士确实应支付尾款,但并不构成违约,且鉴定诉争工程确实存在诸多质量问题,据此判决程女士向装修公司支付工程款15万,装修公司向程女士支付修复费用28万。

法官释法

装修工程质量问题及保修问题是业主需重点关注的问题。如果装修工程在保修范围和保修期限内出现质量缺陷,装修公司应当履行保修义务。因此建议业主在签订相关合同时,一定不能忽视保修条款,且保修条款应对应具体的保修项目区分保修期限。一般装修工程及电气管线、给排水管道、设备安装工程的保修期为2年;供暖和供冷系统为2个采暖期/供冷期;屋面防水工程及有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程保修期为5年。在装修工程竣工后业主应及时索取保修单。一旦发生工程质量问题,在保修期内应及时向装修公司发出保修通知,要求予以修复,若其不按保修书约定保修,则业主可以自行委托其他有资质单位保修,由原施工的装修公司承担相应责任。

「以案释法」装修是个麻烦事,诉讼维权有说法

相关内容

春季装修“天氟地水”VS“天水地水”到底怎么选?

两联供产品作为近几年兴起的取暖新选择,俨然已经成为家装的趋势。随着春季装修旺季来临,咨询两联供的朋友开始多了起来,其中很多业主在选购两联供的时候有一个问题总是被反复问道:我家快要装修了,是选“天氟地水”还是“天水地水”?同样都是两联供到底该···

仅仅花了45000万元,就把102平米的二居室装修的美轮美奂!-天水丽园装修

天水丽园一套102平米的房子受到了大家的广泛推崇,原因是这套房子设计新颖独特,功能间齐全,能满足日常生活的方方面面。本套房子的设计风格采用的是欧式风格,户型是标准的二居室。房子半包装修完只花了45000万。接下来,我们一起来看看这套房子的效···

天水新房装修多少钱一平方?天水新房装修价格

新房有两种呈现,分别是精装房和毛坯房,两者在居住前都要对房子进行装修,只是涉及装修多少的问题。由于市面上报价很混乱,建议提前做好预算表,预防预算超支,那么到底天水新房装修多少钱一平方呢?下面一起来看看天水新房装修价格明细。想了解你家装修多少···

王军市长主持召开天水地质博物馆装修项目方案汇报会

8月27日,天水市委副书记、市长王军主持召开天水地质博物馆装修项目方案汇报会,听取项目设计方案调整完善和工作进展情况汇报,安排部署下一阶段工作。副市长逯克宗、张栋梁,市政府秘书长王祥林参加会议。 据悉,天水地质博物馆依托麦积山国家地质公园而···

天水这些城市更新项目最新进展

实施城市更新行动,是天水市推动城市迈向高质量发展的重要举措。目前,秦州区金家庄枣园村片区部分项目已交付使用,罗玉小区片区正全力以赴加快施工进度,确保项目实现按期交付,助力城市品质提升。在位于秦州区金家庄枣园村片区的景坤悦城小区2号楼1205···

“超长黄金周”即将开启 天水市民消费升温

新天水讯【记者 马静】中秋国庆将至,全国即将开启“超长黄金周”模式,大家的出行、消费热情格外高涨。9月26日,记者走访发现,依托中秋、国庆双节,“金九银十”再迎消费旺季,尤其是随着假期临近,我市消费市场、旅游市场逐渐升温。当天,记者走访我市···

"惠动陇原 建行夏季家装节"席卷全城

今年夏天,天水建行龙卡信用卡装修分期付款业务惠动全程!最高额度50万,最长周期60期(5)年,贷款利率分期收取月息0.31%,年利率低至3.72%,缓解您的装修预算,"贷"您轻松实现家的梦想。6月22日上午,中国建设银行天水分行举办的“惠动···

天水丽城140平米美式田园装修效果图

天水丽城小区位于槐安路与西二环交口,因为守着二环,所以在出行方面有这得天独厚的优势,买了这里的业主有福了,那么关于装修方面的事情大家是怎么考虑的呢,今天乐豪斯装饰马志为大家提供一份天水丽城140平米美式田园装修效果图。【案例小区】天水丽城【···

半包9万元能装修成什么效果?130平米装修案例!-天水湖装修

装修是需要花费一笔不小的费用,小编的房子装修的是中式风格,因为是三居室所以半包花了9万,大家来我们家参观都说太好了,简直就是豪华装修,今天小编给大家说说我家天水湖三居室是如何装修的。装修公司:中山市名匠装饰预算:9万风格:中式案例套数:14···

公告!中国银行天水分行营业部因装修临时搬迁至二楼东

···

天水_麦积小镇87装修设计方案

天水_麦积小镇87装修设计方案天庆麦积小镇的小户型格局非常的好,同时使用率也是非常的高,我们在设计麦积小镇87户型的同时可以参考下面的这个户型的设计方案,给房子全新的设计方案,生活的乐趣总在那么一瞬间,房子的设计也是有一个点金之笔,看下下面···

如此“高颜值”的书店,让天水有了文化的新地标~

如此“高颜值”的书店让天水有了文化的新地标似乎一夜之间我们身边出现了一个富有时尚气息的新型书店与传统书店简单的样式不同这个书店装修时尚 风格典雅既书香弥漫 又文艺气息浓郁带给人前所未有的休闲文化体验这,就是天一书店店内灯光温暖 绿植环绕除了···

王军市长带队检查华昌欢乐城项目建设和天水地质博物馆装修工作

麦积区融媒体中心讯 (记者 王宏斐)7月23日,市委副书记、市长王军带领市直相关部门负责人来到麦积区,就天水华昌欢乐城项目建设和天水地质博物馆装修工作进行检查。副市长逯克宗,市政府秘书长王祥林一同检查。市财政局局长张栋梁,麦积区委副书记、区···

天水110平米装修多少钱一平?天水110平房子全包装修价格

对于普通家庭来说,装修房子资金是有限的,毕竟买房都是通过贷款形式,为了把控预算费用,因此在装修前,一定要做好预算表,合理规划。那么到底天水110平米装修多少钱一平呢?下面跟着小编一起来看看天水110平房子全包装修价格明细表吧!"想了解你家装···

软装搭配不翻车,记住一下几点不踩坑#天水装修#天水窗帘...

软装如何选不踩坑?软装搭配不翻车,记住以下5点。软装搭配五个原则,您学会了就是搭配高手,赶紧记得点赞并收藏。·第一:大面积背景色,多用大地色系。如果喜欢冷色调就选择黑白灰,如果偏向暖色调就选奶油奶茶奶咖色系等。·第二:不用选择更多的家具颜色···

天水130平米装修多少钱一平?天水130平装修预算明细

130平米的房子放在市面上,已经是大户型了,业主购买来基本都是用来自住,因此对装修的质量和设计有一定的要求,但由于报价影响因素太多,就需要提前做好预算表。那么到底天水130平米装修多少钱一平呢?下面跟着小编一起来看看天水130平装修预算明细···

102平米的房子这样装修面积大了1倍,装修只花4万元!-天水丽园装修

装修是买房者必须要经历的,很多业主都选择了二居室,大概得102平米的房子来满足日常的需求。这样的房子大多数都会采用半包,欧式风格来装修,下面小编就给大家介绍一下天水丽园小区一幢102平米的房子如何装修?预算:4万风格:欧式案例套数:2962···

仅仅花了20万元,就把100平米的二居室装修的美轮美奂!-天水家园装修

100平米的房子怎么装修比较好?对于正打算装修的业主来说,这是一大难题。如何在保证舒适度的前提下,最大限度的提升房屋的使用面积呢?天水家园一位业主将100平米的房子装修成二居室,房子风格选择了北欧,全包装修只花费20万,装修完邻居争相来模仿···

150平米的房子如何装修,装修价格15万元够不够?-天水家园装修

对于150平米的四居室,如果你不知道怎么装修,可以看看这一套来自天水家园小区的装修案例,该案例中业主仅仅花了15万元钱,的装修方式装修出简约的风格,真的特别好看,下面我们就来看看该套案例是怎么设计的吧!阡陌装饰:设计改变生活,细节见证品质1···

120平米的房子装修多少钱?简约风格能装修成什么效果?-天水湖装修

买完房后就面临装修,但是如何装修才靠谱呢?天水湖小区一位业主将120平米的房子装修成简约风格三居室,装修完之后获的亲戚好友的称赞。让我们一起来看看该业主是怎么装修的呢?装修公司:中山市名匠装饰预算:8万风格:简约案例套数:192更多简约风格···